Представляем автора:
ЛЮДМИЛА РЕШЕТНИКОВА, юрист, окончила Ставропольский государственный университет. Опыт в юридической практике более 18 лет. В 2016–2023 годах работала на ведущих должностях в юридических отделах крупных строительных компаний. Сейчас занимается частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией «ГР Консалтинг Сервисез». Основные специализации: строительные и коммерческие споры, банкротство.
В одном из недавних дела, рассмотренных Верховным Судом РФ была дана оценка праву подрядчика претендовать на полное исполнение заказчиком обязанности по оплате выполненных работ, если им было допущено нарушение условий договора, в том числе и в части соблюдения установленных в нем сроков выполнения работ (определение № 305-ЭС23-5 от 30 мая 2023 года по делу № А4026114/2022). Наиболее интересным моментом указанного определения, на мой взгляд, является оценка ВС РФ факта приостановления подрядчиком работ, как обстоятельства, влияющего на вывод о наступлении просрочки в обязательстве по их оплате.
Общество с ограниченной ответственностью СК «СТРОЙ-НОВАЦИЯ» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой» о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Между ООО СК «СТРОЙ-НОВАЦИЯ» (истец, субсубподрядчик) и ООО «Инвест-Строй» (ответчик, субподрядчик) был заключен договор субсуб подряда от 29.06.2021 № 12, в силу которого истец обязался выполнить работы по монтажу стоек и панелей шумозащитных экранов на объекте: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) № 5», а ответчик — принять и оплатить указанные работы.
Договором установлены следующие сроки выполнения работ: дата начала — 07.06.2021 г., дата окончания (в редакции допсоглашения № 5 от 19.10.2021 г.) — 20.12.2021 г.
Пунктами 12.2–12.5 договора предусмотрен порядок оплаты выполненных субсубподрядчиком и принятых субподрядчиком работ на основании актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных сторонами, а также оформленных на их основании счетов, после получения документации для оплаты.