Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонополия» (далее – ответчик) о взыскании неустойки по государственному контракту № 03541000090114000034 47139 от 29.04.2014 в размере 154 227,16 руб. за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту здания № 79/13, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Минская, д. 2.
Из материалов дела следует, что 29.04.2014 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен государственный контракт № 03541000090114000034 47139 на выполнение работ капитального ремонта здания № 79/13 (далее – контракт от 29.04.2014), в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить из своих материалов собственными силами работы по капитальному ремонту здания № 79/13, в соответствии с условиями контракта, заданием заказчика, локальной сметой, являющимися приложениями к контракту, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену. Работы выполняются на объекте, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 2. Виды работ, производимых подрядчиком, указываются в приложении № 1 (локальная смета № 1), являющемся неотъемлемой частью контракта. Требования к выполняемым работам и состав работ определяются локальной сметой № 1, утвержденной заказчиком, а также обязательными строительными нормами и правилами, действующими на момент заключения контракта. Локальная смета разработана с применением сметных сборников ТЕР2001 (территориальные единичные расценки на строительные работы) Госстроя России для Воронежской области в редакции 2009 г.) (пункты 1.1.–1.4.).
Общая стоимость работ согласно п. 4.1. контакта от 29.04.2014 составляет 2 971 650 руб., в том числе НДС 18% и определяется локальной сметой № 1. Цена контракта является твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта.