Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области на решение Арбитражного суда Магаданской области от 28.07.2015, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2016 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2016 по делу № А37593/2015 и установила:
партнерство с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (далее – партнерство) обратилось в суд с иском к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее – министерство) о взыскании 73 368 080 руб. задолженности по государственному контракту от 20.04.2011 № 23/А-11 (далее – государственный контракт) и 66 000 000 руб. неустойки (с учетом принятия судом изменения размера неустойки в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определением Арбитражного суда Магаданской области от 15.04.2015 исковое заявление принято к производству и делу присвоен № А37-593/2015. Партнерство обратилось также в Арбитражный суд Магаданской области с исковым заявлением от 20.03.2015 № МЕ15/64 к министерству о взыскании 161 287 500 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по передаче программы на проектирование по государственному контракту. Определением Арбитражного суда Магаданской области от 21.05.2015 исковое заявление принято к производству суда с присвоением делу № А37594/2015 и по ходатайству истца дела № А37-593/2015 и А37-594/2015 объединены в одно производство для совместного рассмотрения с присвоением номера А37-593/2015.
Министерство обратилось со встречным иском о расторжении государственного контракта и взыскании 9 075 000 руб. неустойки.
Решением Арбитражного суда Магаданской области от 28.07.2015, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2016 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2016, с министерства в пользу партнерства взыскано 73 368 080 руб. задолженности, 4 075 596 руб. 84 коп. неустойки, 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначального иска и во встречном иске отказано.