Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (далее – истец, ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу «Строительное управление № 8» (далее – ответчик, ЗАО «СУ № 8») с привлечением в качестве третьего лица Федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома «Восточный» (далее – третье лицо, ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») о взыскании 3 931 695 руб. 06 коп. неустойки за нарушение сроков окончания работ на основании п. 10.4 договора подряда № 35/42с-13 от 30.09.2013.
В судебном заседании 02.03.2015 представитель истца пояснил, что ответчик не приступал к выполнению работ по договору, договор считается действующим, переписки насчет расторжения договора не было, просит иск удовлетворить.
Как следует из материалов дела, в соответствии с государственным контрактом № 873-КИ106/12 от 03.07.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 15.09.2014), заключенного между ФКУ «Дирекция космодрома ''Восточный''» и ФГУП «ГУСС ''Дальспецстрой''» при Спецстрое России, истец в качестве генподрядчика выполняет работы по строительству объекта Космодром «Восточный». Во исполнение обязательств по государственному контракту 30 сентября 2013 г. между сторонами по делу заключен договор подряда № 35/42с-13, предметом которого является выполнение работ комплекса строительно-монтажных работ на объекте Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск (далее – Объект):
• убежище (по ГП № 27);
• резервуар V=300 м3 (по ГП № 27);
• резервуар для откачки дизельного топлива V=3м3 (по ГП № 25);
• сливное устройство (по ГП № 27В);
согласно Ведомости объемов работ. Дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2013 внесены изменения в договор подряда № 35/42с-13 от 30.09.2013 в адрес и платежные реквизиты сторон.