Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые модели С» (далее — истец) обратилось в арбитражный суд с иском к управлению развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа (далее — ответчик) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 2 754 934 руб. 28 коп., убытков в размере 94 706 руб. 83 коп.
Ответчик представил письменный отзыв на иск, в котором с исковыми требованиями не согласен, поскольку истцом допущена просрочка выполнения работ, Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта. У Управления имелись правовые основания для исполнения гарантийных обязательств Подрядчика за счет банковской гарантии. Заказчик не приобрел неосновательно денежные средства за счет Подрядчика, а потребовал уплаты денежной суммы по банковской гарантии в связи с неисполнением муниципального контракта и его расторжением в одностороннем порядке. Обеспечение исполнения контракта за счет банковской гарантии было выплачено в связи с односторонним расторжением контракта и включением подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков.
Определением от 18.10.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Жилстрой».
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично.
Из искового заявления следует, что 8 июня 2020 г. между Управлением развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа (далее — «Заказчик», «Ответчик») и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Жилстрой» (далее — «Подрядчик», «Третье лицо») заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания станции биофильтрации, ремонт покрытия (далее — «Контракт»).
Согласно условиям Контракта, Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту здания станции биофильтрации, ремонт покрытия (далее — «Работы», «Объект») и сдать результат работ Заказчику в сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ на условиях и в порядке, установленных Контрактом.